Образец договора подряда выполнение работ материалами подрядчика

Закрыть ... [X]

На выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком г. 2018 г. в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик с одной стороны, и в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по согласно проекту, утвержденному в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре. По поручению.



Договор подряда на выполнение ремонтных работ (отделочных)


Устранять все дефекты в работах. 5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ. 5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих. 5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности. 5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на с момента подписания приемо-сдаточного акта о выполнении работ. 5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования


10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи. 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик. 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Генеральный подрядчик Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: Субподрядчик Юр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 13. ПОДПИСИ СТОРОН.

Договор подряда на выполнение работ Образец УспехON


2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору. 3. ПЛАТЕЖАСЧЕТЫ 3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами. 3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме 3 с расшифровкой физических объемов.

Рекомендуем посмотреть ещё:




В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору. 8.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они.

Договор подряда на ремонтные работы: образец, бланк, скачать


9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки. 9.6. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней. 9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в.

Составляем правильно акт выполненных работ: правила, примеры


(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от N 679) Приложение N 2 к приказу Минэкономразвития России от г. N 920 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКАПИСЯХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ, О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ, О ВНЕСЕНИДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ ЗАПИСЕАЛИЧИИ ВОЗРАЖЕНИТНОШЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРАВА НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, ЗАПИСЕЕВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, ЗАПИСЕАЛИЧИИ ПРАВ ТРЕБОВАНИТНОШЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРАВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕРАВООБЛАДАТЕЛЕ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от N 679).

В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в.


176 УК РФ. Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. В составах преступлений, предусмотренных ст. 170, 181, ч. 3 ст. 183 УК РФ, обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель или иная личная заинтересовать субъекта преступления. В ст. 184, 187 УК РФ законодателем указываются другие виды специальной цели. Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности являются вменяемые физические лица, достигшие возраста 16 лет. В значительной части составов преступлений в сфере экономической деятельности субъект.

2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору. 3. ПЛАТЕЖАСЧЕТЫ 3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком.


181 УК РФ 2) злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ 3) злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ 4) нарушение порядка учета нрав на ценные бумаги (ст. 1852 УК РФ 5) манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (ст. 1853 УК РФ 6) воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 1854 УК РФ 7) фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета.

1005-ПП от - Об утверждении Положения о


4. Определение договора о будущем объекте недвижимого имущества как договора простого товарищества. Ключевое разъяснение: договором простого товарищества можно считать соглашение по поводу будущего объекта недвижимого имущества, предусматривающее, что каждая сторона делает свой вклад в достижение общей цели. Договором простого товарищества является соглашение относительно будущей недвижимости. В пункте 7 Постановления 54 дается разъяснение по поводу того, что договор простого товарищества предусматривает равный вклад каждого участника сделки в будущий объект. Например, один участник передает деньги, второй выполняет работы, третий поставляет строительные материалы. 4. Права директора школы Директор школы обладает правами в пределах своей компетенции.



Похожие статьи

Исковое заявление в арбитражный суд города москвы образец заявления
Специалисты в области информационной безопасности и защиты информации
Как правильно написать жалобу на судебных приставов в прокуратуру
Договор аренды земельных участков между физическими лицами
Взаимосвязь уголовно процессуального права и уголовного права




ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ